Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Rzeszowie

potrącenie, kara umowna

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, wynagrodzenie umowne, prawo potrącenia, pozwany, robota budowlana, zarzut potrącenia, potrącenie wierzytelności powoda, zapłata kary umowna, protokół rozliczenia, wynagrodzenie za wykonane roboty, ustawowe prawo, wzajemna wierzytelność, skuteczne oświadczenie, potrącenie umowne, potrącenie ustawowe, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, przedmiot umowy, ograniczenie ustawowe, protokół odbioru technicznego

kara umowna

kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót, wstępny odbiór, pierwsze oświadczenie

potrącenie, kara umowna

kara umowna, podwykonawca, kopia umowy, oświadczenie o potrąceniu, umowa o podwykonawstwo, zgodność z oryginałami kopii, zmiana w trybie, naliczenie kary umownej, pozwany szpital, pozwany, umorzenie wierzytelności, wymagalność, umowa podwykonawcza, przedłożenie kopii, termin, transakcja handlowa, naliczona kara umowna, wierzytelność niższa, wynagrodzenie, brak zapłaty

potrącenie, kara umowna

wierzytelność, blacha trapezowa, opóźnienie, attyka, oświadczenie o potrąceniu, montaż blachy, aneks, montaż konstrukcji, dłużnik, rozszerzona odpowiedzialność, pozwany, zapłata kary umowna, odpowiedzialność powódki, wykonanie przedmiotu umowy, konstrukcja stalowa dachu, wzajemna wierzytelność, nienależyte wykonanie zobowiązania, pokrycie dachów, dachu blachy, zakończenie roboty

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, wymagalność wierzytelności, postaci umorzeń, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, warunek potrącenia, złożenie oświadczenia o potrąceniu, właściwy adresat, umorzenie wierzytelności, nadejście terminu spełnienia świadczenia, wezwanie, lublin, faktura, dopuszczalność potrącenia, doręczenie wezwania do zapłaty, moc wsteczna, zaskarżalność, zapłata, dzień zapłaty, pozwany, umowa handlowa

potrącenie, kara umowna

potracenie, miarkowanie kary umownej, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, naliczenie kary umownej, wysokość kary umowna, dokonanie potrącenia, naliczona kara umowna, pisemne powiadomienie, dotacja, roku strony, wszczęcie procesu, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, zapłata kary umowna, wierzytelność powodów, strona pozwana kary, pismo, winda, kara umowna z wierzytelnością

potrącenie, kara umowna

kara umowna, szalunek, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, protokół rozprawy, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, opóźnienie, zwłoka, obmiar, e, wynajem, wykonanie umowy, wysokość zastrzeżonej kary, generalny wykonawca, wpis w dziennikach budowy, faktura, robota budowlana, beton, ława

potrącenie

kara umowna, nota księgowa, zarzut potrącenia, pozwany, umorzenie wierzytelności, wierzytelność o zapłatę, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, dług, zapłata, zarzut od nakazów zapłaty, paragraf, przedstawienie do potrącenia, składające oświadczenia, umorzenie wierzytelności powoda, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, wola, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, część wierzytelności, umowa z dniem, faktura końcowa

potrącenie

wierzytelność, wymagalność, kara umowna, pozwany, wierzyciel, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, wspólnik spółki cywilnej, umowa, zobowiązanie bezterminowe, zarzut potrącenia, faktura, roszczenie wynikające z zobowiązania, opłata dodatkowa, potrącenie wierzytelności, sprzęt, skuteczne potrącenie, wykonanie przedmiotu, zapłata, leasing

potrącenie

wierzytelność, kara umowna, pozwany, odstąpienie od umowy, niezasadne pominięcie, nota, potrącenie kary, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, podczas gdy, operacja księgowa, potrącenie umowne, ostateczne wynagrodzenie, nagranie rozprawy, naliczenie kary umownej, przesłanka potrącenia, wykonanie pracy, odsetka ustawowa za opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, umowa zapisu

potrącenie

wierzytelność, remont pompy, zarzut potrącenia, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, remontów podstawowych, naliczenie kary umownej, potracenie, wykonanie remontu, realizacja umowy, umocowanie, zlecenie, wzajemna wierzytelność, wierzytelność możliwa do potrącenia, niedopuszczalny zarzut, zarzut potrącenia wierzytelności, długość opóźnienia, złożenie oświadczenia o potrąceniu, wierzytelność wynikająca z umowy

potrącenie

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność strony, zarzut potrącenia, pozwany, złożenie oświadczenia o potrąceniu, dostawa urządzeń, potracenie, wykonanie umowy strony, wierzytelność odszkodowawcza, opóźnienie w wykonaniu umowy, linia produkcyjna, zastrzeżona kara umowna, zapłata, zamontowanie i uruchomienie, płyta warstwowa, kształtownik, blacha stalowa, termin, uruchomienie urządzenia

potrącenie

zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, faktura, pozwany, gotówka, samochód, potrącenie wzajemne wierzytelności, dokumentacja księgowa, złożenie oświadczenia o potrąceniu, strona powodowa, wierzytelność strony, określone oświadczenie woli, podniesienie zarzutu potrącenia, księgowa działalności, materialnoprawną podstawę, umorzenie wzajemnych wierzytelności, pełnomocnik, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, zakres umocowania

potrącenie

zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, potrącenie wzajemne wierzytelności, towar, uznanie długu, kwestia kosztów procesu, pełnomocnik strony powodowej, sens procesowy, sprzeciw od nakazu zapłaty, złożone oświadczenie o potrąceniu, mocodawca, brak zapłaty, czynność materialnoprawną, zapłata, powodowa należność, treść sprzeciwu, skuteczne potrącenie, stosunek do powoda

kara umowna

kara umowna, zlecenie, wierzytelność, opóźnienie, naliczenie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, dzień istnienia, naliczona kara umowna, wysokość kary umowna, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, tryb awaryjny, autostrada, bariera, droga krajowa, wykonanie przedmiotu umowy, nienależyte wykonanie, stwierdzone naruszenie, oświadczenie o potrąceniu, zapłata kary

kara umowna

etap umowy, przetarg, oświadczenie o potrąceniu, pierwszy etap, utrata dofinansowania, pozwany, złożenie oświadczenia o potrąceniu, utrata dotacji, opóźnienie, zawinione opóźnienie, wierzytelność, odszkodowanie, naliczenie kary umownej, procedura administracyjna, zapłata kary umowna, wzór umowy, kurka, złożenie wniosku o pozwolenie, termin, powodu wynagrodzeń

potrącenie

czyny niedozwolone, zakaz potrącenia, ubezpieczyciel, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność wynikająca z czynu, potrącenie z wierzytelności powoda, wymagalność wierzytelności, pozwany, postępowanie likwidacyjne, ogólna pula, zapewnienie efektywności, baza prawna, kluczowy fragment, interes wierzyciela, druga strona, wzajemna wierzytelność, dług, wadliwy dowód, pomniejszenie zadośćuczynienia, własny delikt

kara umowna

kara umowna, czas nagrania, odbiór robót, pozwany, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, wysokość kary umowna, zeznanie dyrektorów, miarkowanie kary umownej, realizacja robót, przekazanie pomieszczenia, rażące wygórowanie, wierzytelność, kolejne pomieszczenie, termin zakończenia robót, protokół odbioru robót, etap robót, umowa, termin wykonania robót, termin

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, turbina, demontaż, montaż izolacji, wartość umowy, pozwany, faktura, dopuszczalność potrącenia, zawiśnięcie sporu, dostawa i montaż, rozliczenie przedmiotu umowy, wykonanie izolacji, wierzytelność wzajemna, złożenie oświadczenia o potrąceniu, wymagalność, miejsce montażu, koszt wykonania zastępczego, potrącenie z wierzytelnościami powódki, nota, izolacja termiczna

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, nota obciążeniowa, porozumienie, nota, potrącenie, wykonanie pracy, harmonogram, pozwany, wierzytelność, opóźnienie powoda, wysokość kary umowna, podwykonawca, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, etap prac, realizacja prac, umowa, dłużnik, strona powodowa