Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Rzeszowie

kara umowna

kara umowna, uzyskanie pozwolenia na budowę, szczególny warunek kontraktu, zawieszenie postępowania administracyjnego, załącznik do oferty, ocena oddziaływania, miesiąc od daty rozpoczęcia, harmonogram, miarkowanie kary umownej, aneks, oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, okres zawieszenia, opóźnienie, wniosek o pozwolenie, kwota kontraktowa, udział społeczeństwa, ogólny warunek kontraktów, naliczenie kary umownej, decyzja o pozwoleniu, inżynier kontraktu

kara umowna

pozwolenie na budowę, kara umowna, pozwolenie wodnoprawne, udzielenie pozwolenia na budowę, modernizacja instalacji, wniosek o udzielenie pozwolenia, pozwany, protokół zdawczo-odbiorczy, wykonanie umowy, budynek i obiekt, techniczne podłączenia, uzgodnienie projektu, całkowity koszt usługi, projekt, pełna dokumentacja projektowa, kosztorys, substancja szczególnie szkodliwa, operat wodnoprawny, środowisko wodne, egzemplarz projektu

kara umowna

kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, umowa, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony

kara umowna

kara umowna, pozwolenie na budowę, decyzja o pozwoleniu, opóźnienie, projekt, pozwany, prawomocna decyzja, umowa, kanalizacja teletechniczna, przebudowa i rozbudowa, kotłownia olejowa, uzyskanie w imieniu, konieczność zaprojektowania, zgłoszenie robót, przekazanie decyzji, zmiana sposobu użytkowania, nienależyte wykonanie zobowiązania, skuteczne zgłoszenie, ogrzewanie elektryczne, robota budowlana

kara umowna

kara umowna, projekt, starostwo powiatowe, przebudowa chodników, brak możliwości zaprojektowania chodnika, przedmiot umowy, faktyczne wykonanie zobowiązania, dokumentacja projektowa, termin załatwiania, uzyskanie pozwolenia na budowę, odstąpienie od naliczania, wykonanie dokumentacji technicznej, budowa chodników, dzień zwłoki, aneks, miarkowanie wysokości kary umownej, wykonanie umowy, część projektów, pozwana gmina, faktura

kara umowna

kara umowna, pozwolenie na budowę, odstąpienie od umowy, miarkowanie kary umownej, szczególny warunek kontraktu, utrata pozwolenia na budowę, umowa, organizacja ekologiczna, prawo zamówień publicznych, zaakceptowana kwota kontraktowa, pozwany, interes publiczny, postanowienie ministra środowiska, wyjaśnienie i modyfikacja, decyzja środowiskowa, budowa obwodnic, wykładnia polegająca na przyjęciu, prawomocne pozwolenie na budowę, droga krajowa i autostrada, ekolog

kara umowna

kara umowna, pozwolenie na budowę, projekt, opóźnienie, dłużnik, zwłoka, pozwany, miarkowanie kary umownej, wierzyciel, redukcja kary, umowa, wykonanie projektów budowlanych, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, wniosek o wydanie decyzji, inwestycja, odpowiedzialność kontraktowa, organ administracji publicznej, gotowy projekt

kara umowna

kara umowna, pozwolenie na budowę, nadzór autorski, uzyskanie uzgodnień, projekt budowlany, miarkowanie kary umownej, rozpoczęcie robót budowlanych, opóźnienie, dzień rozpoczęcia robót, dokumentacja, pozwany, skoordynowanie, projekt, uzgodnienie i decyzja, użytkownik terenów, zwłoka, termin wykonania projektu, wniosek o pozwolenie, bezpieczeństwo, opiniowanie

kara umowna

kara umowna, pozwolenie na budowę, prawomocne pozwolenie na budowę, umowa, odstąpienie od umowy, decyzja o pozwoleniu, oddanie mieszkania, konsument, termin oddania, wierzyciel, zapis umowny, wykładnia oświadczenia woli stron, uzyskanie prawomocnego pozwolenia, zapłata kary umowna, aneks, wysokość poniesionej szkody, pozwany, lokal, wykonanie zobowiązania, prawomocna decyzja

kara umowna

falochron, kara umowna, urząd morski, projekt, prace projektowe, umowa, przedmiot umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę, opóźnienie, dostęp do portu, decyzja lokalizacyjna, wykonanie przedmiotu, uzyskanie decyzji, pozwolenie wodnoprawne, umowa z dniem, aktualizacja projektu, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, dokumentacja projektowa, lokalizacja inwestycji celu publicznego, projekt budowlany

kara umowna

kara umowna, budowa, miarkowanie kary umownej, opad, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, uzyskanie pozwolenia, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa

kara umowna

kara umowna, wykonanie umowy, pozwolenie na budowę, opóźnienie, oddziaływanie na środowisko, opóźnienie w wykonaniu umowy, sporządzenie raportu, reprezentujący interes, postępowanie administracyjne, środowiskowe uwarunkowanie, potrącenie z częścią wynagrodzenia, opóźnienie strony powodowej, realizacja umowy, inwestycja, interes strony powodowej, raport o oddziaływaniu, naliczenie przez stronę, strona pozwana kary, zgoda na realizację, wymagany dokument

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, opóźnienie, linia energetyczna, przedmiot umowy, pozwolenie na budowę, nienależyte wykonanie zobowiązania, lokalizacja zbiorników, projekt, wykonanie umowy, pozwany, uzyskanie decyzji środowiskowej, laguna, lokalizacja inwestycji, całkowita objętość, oferta, konsorcjum, zwłoka, zmiana lokalizacji, przełożenie linii

kara umowna

kara umowna, pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa, złożenie wniosku o pozwolenie, opóźnienie, uzyskiwanie decyzji, umowa, powodu kara, pozwany, procedura uzyskiwania, wykonanie dokumentacji projektowej, termin realizacji przedmiotu umowy, paragraf, potrącenie, zwłoka, lokalizacja inwestycji celu publicznego, prace projektowe, ustalenie lokalizacji, obciążenie powodów, wynagrodzenie umowne

kara umowna

kara umowna, prawo budowlane, pozwolenie na budowę, inwestor, poprzednik prawny powódki, umowa, teren budowy, pozwany, dziennik budowy, protokolarne przekazanie placu budowy, odstąpienie od umowy, rozpoczęcie robót, miarkowanie kary umownej, kierownik budowy, wierzytelność, urobek, protokół przekazania, prawo odstąpienia, kredytowanie inwestycji, wykonanie zobowiązania

kara umowna

kara umowna, pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa, pismo powoda, uzyskiwanie decyzji, pozwany, termin realizacji przedmiotu umowy, złożenie wniosku o pozwolenie, procedura uzyskiwania, powodu kara, prace projektowe, lokalizacja inwestycji celu publicznego, udzielenie pozwolenia na budowę, wykonanie dokumentacji projektowej, opóźnienie w terminach, paragraf, potrącenie, opóźnienie, decyzja o ustaleniu lokalizacji, umowa

kara umowna

kara umowna, pozwolenie na budowę, projekt, projekt budowlany, nienależyte wykonanie zobowiązania, specyfikacja techniczna, wiejski ośrodek zdrowia, ustalenie lokalizacji inwestycji, branża, powódkę kary, zobowiązanie niepieniężne, złożenie wniosku o pozwolenie, kara umowa, umowa, przedmiar robót i specyfikacja, pozwana gmina, starosta, kosztorys inwestorski, brak dokumentacji projektowej, decyzja o lokalizacji inwestycji

kara umowna

kara umowna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwany, transformator, pozwolenie na budowę, lokalizacja inwestycji celu publicznego, oświadczenie o prawie, umowa, odpis pisma, robota budowlana, opóźnienie, miarkowanie kary, naliczona kara umowna, uzyskanie decyzji, zamiar wykonania robót, zgłoszenie zamiaru, harmonogram, wykonanie zobowiązania, przedmiot umowy, prace projektowe

kara umowna

kara umowna, dokumentacja projektowa, użytkownik, pozwolenie na budowę, prace projektowe, pozwany, wniosek o pozwolenie, hala, wynagrodzenie umowne, dzień kalendarzowy, pismo z dni, opóźnienie, umowa, inwestycja, zmiarkowanie kary umownej, decyzja środowiskowa, projektant, usunięcie wad przedmiotu umowy, stacja, miarkowanie kary

kara umowna

kara umowna, umowa, średnia cena rynkowa, inwestor, umowa przedwstępna, wynagrodzenie prowizyjne, pozwolenie na budowę, oferta cenowa, budowa bloków mieszkalnych, upływ terminu zawarcia umowy, pierwsza oferta, dokończenie budowy, potrącenie, projekt umowy, oferta powoda, kolejna oferta, umowa pożyczki, pozwany, wierzytelność, zakres roboty