Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Rzeszowie

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, obiekt, potrącenie, zadanie inwestycyjne, projekt, pozwany, sieć zewnętrzna, prawo odstąpienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, strona powodowa, faktura, oświadczenie, zwłoka, dokumentacja, gwarancja, robota dodatkowa, opóźnienie

kara umowna

kara umowna, dokumentacja projektowa, dach, pozwany, komin, opóźnienie, inwestor, wada, umowa o roboty budowlane, umowa z dniem, wykonywanie robót, etap robót, budowa, załącznik do umowy, warstwa podłogowa, budynek, praca, wydanie dokumentacji, zapłata kary umowna, parter

kara umowna

kara umowna, powodu wzajemnego, odstąpienie od umowy, pozwany, pozew wzajemny, odbiór prac, powództwo główne, powództwo wzajemne, wykonawstwo zastępcze, wykonawca zastępczy, budowa, zwłoka, umowa strony, przedmiotowa budowa, wynagrodzenie umowne, praca, umowa o roboty budowlane, dzień opóźnienia, inwentaryzacja sprzętu, termin

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, robota budowlana, pozwany, etap robót, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, praca, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, opóźnienie, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zwłoka, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie, umowne prawo odstąpienia, kara umowna za odstąpienie, wypadek odstąpienia od umowy

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, oświadczenie o odstąpienia, podstawa odstąpienia, powodowa gmina, wysokość kary umowna, bezpośrednia zapłata, zapłata podwykonawcy, miarkowanie kary umownej, częściowe wykonanie, umowa o roboty budowlane, rada budowy, suma większa, oświadczenie podwykonawcy, należność, nota obciążeniowa, zapłata, pracownik powoda

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana, materiały budowlane

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa, uzupełniające zgłoszenie

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, faktura, faktura vat, pozwany, nota odsetkowa, obiekt, miarkowanie kary umownej, porozumienie, płatność, umowa o roboty budowlane, termin, termin realizacji, potrącenie, przedmiot umowy, naliczona kara, zapłata kary, front, obciążenie rachunku bankowego, realizacja przedmiotu

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, strop, potrącenie, kara umowna za odstąpienie, budowa, wierzytelność, beton, kara umowna za opóźnienie, praca wykonana, dochodzenie kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie pracy, balustrada, kwota, zapłata, należność za prace, faktura, zoo

kara umowna

kara umowna, generalny wykonawca, robota budowlana, inwestor, niezbędna infrastruktura, inwestycja, pełnomocnictwo, pozwany, umowa o generalne wykonawstwo, budowa, opóźnienie, przedmiot umowy, galanteria, projekt wykonawczy, nieterminowe zakończenie prac, budynek magazynowy, nieterminowe wykonanie, pozwana spółka, protokolarne przekazanie terenu budowy, wykonanie przedmiotu umowy

kara umowna

kara umowna, nowy wykonawca, pozwany, budowa, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część, opóźnienie

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, harmonogram, pozwany, potrącenie, odstąpienie od umowy, termin określony w harmonogramie, inwestor, wymagalność roszczenia, podstawa do miarkowania, praca, wierzytelność, wykonanie pracy, termin, zastrzeżona kara umowna, roszczenie o zwrot kaucji, rażące wygórowanie, inwestycja, umocowanie, liczna komplikacja

kara umowna

kara umowna, oddanie przedmiotu umowy, pozwany, budowa, zwłoka w oddaniu przedmiotu, przedmiot umowy, zwłoka, brak wykonań, mąż powódki, stan surowy, ułożenie posadzki, szpachlowanie i malowanie, wynagrodzenie częściowe, wykończenie wnętrza, pisemna umowa, wartość prac, dzień zwłoki, naliczenie kary umownej, robota budowlana, stan zerowy

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, zastępca szefów, oświadczenie o odstąpienia, krzesło, pozwany, osoba funkcyjna, potrącenie, fotel, część dostawy, złożenie oświadczenia o odstąpieniu, opóźnienie, część kary umownej, umocowanie, wykonanie części umowy, część wynagrodzenia, oświadczenie o potrąceniu, ciągłość działania, zrealizowana część, miarkowanie kary umownej

kara umowna

kara umowna, budynek, budynek usługowy, strona powodowa, opóźnienie, budynek mieszkalny, odstąpienie od umowy, pozwany, podwykonawca, zwłoka, praca na budynku, budowa, wynagrodzenie ryczałtowe, zagospodarowanie terenów, budynek handlowy, dłużnik, budynek wielorodzinny, wartość umówionego wynagrodzenia, wykonanie budynków, wynagrodzenie za budynki

kara umowna

kara umowna, kwartał, harmonogram, praca saperska, nadleśnictwo, odstąpienie od umowy, harmonogram rzeczowy, miarkowanie kary umownej, wartość brutto, przedmiot umowy, wykonanie pracy, pozwany, kara umowna za opóźnienie, wynagrodzenie, umowa konsorcjum, wykonanie przedmiotu umowy, praca, teren, upływ terminu realizacji umowy, termin

kara umowna

kara umowna, potrącenie, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, oświadczenie, odstąpienie od umowy, wierzytelność, pozwany, dłużnik, budowa, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, zapłata

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, robota budowlana, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, inwestor, podwykonawca, wysokość kary umowna, budowa, obciążenie wykonawcy, front robót, okres zimowy, potrącenie, przedmiot umowy, zasada wykonywania uprawnień, reprezentacja skarbu państwa, wykonawca kary umownej, zakończenie pracy, wzajemna wierzytelność, inwestycja, zwłoka